г. Москва «12» января 2021 г.
Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности — «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой (Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.
1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ
2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой (Приложение №1) и составляет _____
2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.
З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.
3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:
начало работ — в течение 1-го (одного) дня после получения аванса;
окончание работ: в течение 35-ти (Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ.
3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.
4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.
4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС — ___ рублей 10 копеек.
4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти (пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.
5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.
5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.
Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.
5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.
5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.
5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.
5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.
5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.
6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.
6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.
6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.
7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.
7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.
7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.
7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.
9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.
10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.
10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.
10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.
11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.
11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.
12. ПРИЛОЖЕНИЯ.
12.1. Приложение №1- Смета
13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.
ПОДРЯДЧИК: ЗАКАЗЧИК:
| ООО | ООО |
| Юридический адрес | |
| ИНН/КПП | ИНН/КПП |
| ОГРН | |
| Банк __ | Р/счет |
| К/с | в ОАО «СМП Банк» г. Москва |
| БИК _ | БИК |
| Тел. + | |
| Директор__________________. / | Генеральный директор__________________/ ______./ |
| М.П. | М.П. |
Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.
к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.
| Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___». Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука. | |||||||||||
| Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — «Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в «разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик. | |||||||||||
| № | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед., без НДС | Стоимость, без НДС | НДС, руб. | Общая сумма, руб., в т.ч. НДС | ||||
| Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие | 169 | 9745,46 | |||||||||
| 1 | Объемные буквы с открытым неоном. | м/кв | 169 | 7521,81 | 1271186,45 | 228813,6 | 1500000 | ||||
| 2 | Логотип с открытым неоном (неон выполняется с погружением электрода в корпус) | ||||||||||
| 3 | Электро-щит в сборе | ||||||||||
| Монтаж объёмных букв и электрощита | 169 | 2788,1 | |||||||||
| 1 | Монтаж Обьемных световых элементов, установка неона и его коммутация, установка электро-щита и подключение конструкции, пусконаладочные работы. | м/кв | 169 | 2206,39 | 372881,36 | 67118,6 | 440000 | ||||
| Всего | |||||||||||
| От имени ЗАКАЗЧИКА | От имени Подрядчика |
| Генеральный директор ООО» « | Генеральный директор ООО» « |
| __________________/ ___./ | __________________ / ___./ |
